d) szolgáltatás megrendelése esetén: ötmillió forint;

e) építési beruházás esetén a 42. § (3) bekezdés szerinti előminősítési kötelezettség tekintetében: kétszáz millió forint.

Felhatalmazás

96. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza

a) a Kormány vagy a miniszter által alapított központi költségvetési szervek vonatkozásában a közbeszerzési eljárás kiírásával és elbírálásával kapcsolatos tevékenység részletes szabályait, az abban eljáró személyekre vonatkozó rendelkezéseket;

b) a közbeszerzések központosítására irányadó részletes szabályokat, a központosított közbeszerzésre jogosult szervezetet, illetve szervezeteket;

c) a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendjét és díjának mértékét, befizetését.

(2) Felhatalmazást kapnak a helyi önkormányzatok, hogy rendeletben szabályozzák az általuk alapított helyi önkormányzati költségvetési szervek vonatkozásában a közbeszerzési eljárás kiírásával és elbírálásával kapcsolatos tevékenység részletes szabályait, az abban eljáró személyekre vonatkozó rendelkezéseket.

(3) Felhatalmazást kap a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter, hogy rendeletben szabályozza építési beruházás esetében a dokumentáció részletes műszaki tartalmát.

Módosuló jogszabályok

97. § (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 42. §-a (2) bekezdésének számozása (3) bekezdésre változik, és a § a következő új (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A Kormány a kezességvállalásról szóló határozatában a kezesség körülményeinek figyelembevételével, beváltásának valószínűségére tekintettel rendelkezik arról, hogy a kezesség útján szerzett pénzeszközökből végrehajtott beszerzésekre a közbeszerzésekről szóló törvény szabályait kell-e alkalmazni.”

(2) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 1. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) Törvény eltérő rendelkezése hiányában a köztársasági elnök hivatala, az Országgyűlés hivatala, az Alkotmánybíróság hivatala, az országgyűlési biztos hivatala, az Állami Számvevőszék és a Közbeszerzések Tanácsa köztisztviselői, ügykezelői és fizikai alkalmazottai közszolgálati jogviszonyára is e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”

(3) Az építésügyről szóló 1964. évi III. törvény a következő új 41/A. §-sal egészül ki:

„41/A. § A közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó építési beruházás hatósági építési engedélyezési tervdokumentációja, illetőleg az építési beruházással összefüggő terület- és településrendezési terv készítését megelőzően a külön jogszabályban meghatározottak szerint tervpályázatot kell kiírni.”

Hatályukat vesztő rendelkezések

98. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. §-a;

b) a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény 12. §-ának (8) bekezdése, 13. §-ának (3)–(4) bekezdése és 19. §-ának (7) bekezdése;

c) a versenytárgyalásról szóló 1987. évi 19. törvényerejű rendelet 21–22. §-a;

d) a kormányzati beruházások költségvetési előirányzatainak megtervezéséről és az ezek felhasználásával megvalósuló beruházások finanszírozásának rendjéről szóló 138/1993. (X. 12.) Korm. rendelet 7. §-a, 10. §-ának (3) bekezdése, továbbá 8. és 9. számú melléklete;

e) a versenytárgyalás-kiírási kötelezettségről szóló 36/1988. (VIII. 16.) PM rendelet.

1. számú melléklet az 1995. évi XL. törvényhez

ELŐZETES ÖSSZESÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

1.	Az ajánlatkérő és – ha személyük különböző – a kiegészítő tájékoztatást adó neve, címe, távirati címe, telefon-, telex- és telefaxszámai:
2.	A beszerzés tárgya, mennyisége vagy értéke (külön részletezve az árubeszerzést, az építési beruházást és a szolgáltatás megrendelését):
3.	Az eljárások megindításának várható időpontja:*
4.	Egyéb információ:
5.	A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja:

A *-gal megjelölt pontban szereplő adatot csak akkor kell beírni, ha az ismert.

2. számú melléklet az 1995. évi XL. törvényhez

NYÍLT ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
(AJÁNLATI FELHÍVÁS)

1.	Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, telex- és telefaxszámai:
2.	a)	A választott eljárás:
	b)	A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek:
3.	a)	A beszerzés tárgya és mennyisége:
	b)	A teljesítés helye:
	c)	Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot:
4.	A teljesítés határideje:*
5.	a)	A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe:
	b)	A dokumentáció megkérésének határideje:
	c)	A dokumentáció megvásárlásának feltételei:*
6.	a)	Az ajánlattételi határidő:
	b)	Az ajánlat benyújtásának címe:
	c)	Az ajánlattétel nyelve:*
7.	a)	Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő kit hív meg:
	b)	Az ajánlatok felbontásának időpontja és helye:
8.	A biztosíték nyújtásának feltételei:*
9.	A pénzügyi ellenszolgáltatás feltételei és/vagy annak meghatározása, ahol ezek részletesen megtalálhatók:
10.	A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése:*
11.	Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
12.	Az ajánlati kötöttség időtartama:
13.	Az ajánlatok elbírálásának szempontja:
14.	Annak meghatározása, hogy lehet-e több változatú ajánlatot tenni:
15.	Egyéb információk:
16.	Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatásra:*
17.	A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja:

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az a beszerzés vonatkozásában szükséges.

3. számú melléklet az 1995. évi XL. törvényhez

ELŐMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁS (RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS)

1.	Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, telex- és telefaxszámai:
2.	a)	A választott eljárás:
	b)	Az eljárás alkalmazása feltételének indokolása:
	c)	A gyorsított eljárás alkalmazása feltételének indokolása:*
	d)	A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek:
3.	a)	A beszerzés tárgya és mennyisége:
	b)	A teljesítés helye:
	c)	Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot:
4.	A teljesítés határideje:*
5.	A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése:*
6.	a)	A részvételi jelentkezés határideje:
	b)	A részvételi jelentkezés benyújtásának címe:
	c)	A részvételi jelentkezés nyelve:*
7.	Az ajánlati felhívás elküldésének határideje:
8.	A biztosíték nyújtásának feltételei:*
9.	A résztvevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
10.	Az ajánlatok elbírálásának szempontja:
11.	Annak meghatározása, hogy lehet-e több változatú ajánlatot tenni:
12.	Egyéb információk:
13.	Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra:*
14.	A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja:

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az a beszerzés vonatkozásában szükséges.

4. számú melléklet az 1995. évi XL. törvényhez

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL

1.	Az ajánlatkérő neve és címe:
2.	A választott eljárás:
3.	Az elbírálás időpontja:
4.	Az eljárásra jelentkezők száma:
5.	Az alkalmasnak minősített jelentkezők neve és címe, valamint minősítésük indokai:
6.	Az alkalmatlannak minősített jelentkezők neve és címe, valamint minősítésük indokai:
7.	Egyéb információk:
8.	A részvételi felhívás közzétételének napja:
9.	A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja:

5. számú melléklet az 1995. évi XL. törvényhez

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL

1.	Az ajánlatkérő neve és címe:
2.	a)	A választott eljárás:
	b)	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazásának indokolása:
3.	Az elbírálás időpontja:
4.	Az elbírálás szempontja:
5.	A nyertes ajánlattevő neve és címe:
6.	A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe:*
7.	A beérkezett ajánlatok száma:
8.	Az ajánlattevő(k) neve(i) és címe(i):
9.	A beszerzés tárgya és mennyisége:
10.	Az ellenszolgáltatás összege:
11.	A beszerzés tárgyának az a része és értéke, amire nézve az ajánlattevő harmadik személlyel kíván szerződést kötni:*
12.	Egyéb információ:
13.	Az ajánlati felhívás közzétételének napja:
14.	Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra:*
15.	A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja:

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

6. számú melléklet az 1995. évi XL. törvényhez

ÖSSZEGEZÉS AZ ELJÁRÁSRÓL

1.	Az ajánlatkérő neve, címe és a beszerzés tárgya, értéke:
2.	A kiválasztott ajánlattevők neve és kiválasztásuk indokai:
3.	Az elutasított, illetve kizárt ajánlattevők neve és elutasításuk, kizárásuk indokai:
4.	A nyertes ajánlattevő neve és ajánlata kiválasztásának indokai:
5.	A beszerzés azon része, melyre a nyertes ajánlattevő harmadik személlyel szerződést köthet:*
6.	Tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazása feltételének indokolása:
7.	Az ajánlattevők árajánlatai:
8.	Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra:*
9.	A tájékoztató elkészítésének időpontja:

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

7. számú melléklet az 1995. évi XL. törvényhez

ÉVES ÖSSZEGEZÉS

1.	Az ajánlatkérő éves, értékhatár feletti beszerzéseinek száma és értéke:
2.	Az ajánlatkérő éves, értékhatár feletti beszerzéseinek részletezése az alábbiak szerint:
	a)	a beszerzés tárgyai:
	b)	az eljárás típusai:
	c)	a nyertes hazai és külföldi ajánlattevők száma:
3.	Tárgyalásos eljárások részletezése alkalmazásuk esetei szerint, megadva az éves beszerzések számát, értékét:
4.	Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra:*

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

8. számú melléklet az 1995. évi XL. törvényhez

MEGHÍVÁSOS ELJÁRÁS
(RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS)

1.	Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, telex- és telefaxszámai:
2.	a)	A választott eljárás:
	b)	Az eljárás alkalmazása feltételének indokolása:
	c)	Az ajánlattételre felhívni kívánt személyek megjelölése:*
	d)	A gyorsított eljárás alkalmazása feltételének indokolása:*
	e)	A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek:
3.	a)	A beszerzés tárgya és mennyisége:
	b)	A teljesítés helye:
	c)	Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot:
4.	A teljesítés határideje:*
5.	A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése:*
6.	a)	A részvételi jelentkezés határideje:
	b)	A részvételi jelentkezés benyújtásának címe:
	c)	A részvételi jelentkezés nyelve:*
7.	Az ajánlati felhívás elküldésének határideje:
8.	A biztosíték nyújtásának feltételei:*
9.	A résztvevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
10.	Az ajánlatok elbírálásának szempontja:
11.	Az ajánlatkérő által meghívni kívánt ajánlattevők tervezett száma, keretszáma:*
12.	Annak meghatározása, hogy lehet-e több változatú ajánlatot tenni:
13.	Egyéb információk:
14.	Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra:*
15.	A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja:

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az a beszerzés vonatkozásában szükséges.

9. számú melléklet az 1995. évi XL. törvényhez

TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS
(RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS)

1.	Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, telex- és telefaxszámai:
2.	a)	A választott eljárás:
	b)	Az eljárás alkalmazása feltételének indokolása:
	c)	A gyorsított eljárás alkalmazása feltételeinek indokolása:*
	d)	A szerződés meghatározása, aminek megkötése érdekében tárgyalni kívánnak:*
3.	a)	A beszerzés tárgya és mennyisége:
	b)	A teljesítés helye:
	c)	Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot:
4.	A teljesítés határideje:*
5.	A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése:*
6.	a)	A részvételi jelentkezés határideje:
	b)	A részvételi jelentkezés benyújtásának címe:
	c)	A részvételi jelentkezés nyelve:*
7.	A biztosíték nyújtásának feltételei:*
8.	A résztvevők pénzügyi és gazdasági alkalmassága, valamint műszaki képessége igazolására kért adatok:
9.	Az ajánlatkérő által meghívni kívánt ajánlattevők tervezett száma, keretszáma:
10.	Annak meghatározása, hogy lehet-e több változatú ajánlatot tenni:*
11.	Az ajánlatkérő által már kiválasztottak nevei és címei:*
12.	Egyéb információk:
13.	Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra:*
14.	A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja:

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az a beszerzés vonatkozásában szükséges.

---